台北統包在大樓裡施工，屋主簽了一份合約，不代表社區的事都能交給統包方。施工時段、電梯登記、保護工程、裝修保證金與罰款，有些只能由住戶出面，有些應該由統包方執行，還有些要在合約裡寫清楚誰負擔。這頁整理大樓統包最容易吵起來的社區事務，以及怎麼把它們寫進合約。
台北統包在大樓施工：管委會規定會改變工期與報價
大樓社區的裝修管理辦法通常會規定可施工的時段、電梯能不能載材料、保護工程要鋪到哪裡、保證金多少、垃圾怎麼清運。PRO360 達人網 2026 年的拆除指南提到，大樓多半不允許夜間與假日施工，開工前要向管委會登記並確認可用電梯與時段。可施工的時間變少，工期就會拉長；保護範圍變大，費用也跟著增加。
所以統包報價之前，屋主要先把社區的書面規定交給統包方。沒有看過規定就給出的工期與總價，開工後很容易因為「社區不准」而追加或延誤。另一方面，向管委會提出申請、繳保證金、簽切結書，多半要以住戶名義辦理，這部分屋主無法完全交出去。
把社區規定寫進台北統包合約：七項條款對照表
| 社區規定 | 對統包的影響 | 合約建議寫明 |
|---|---|---|
| 施工時段 | 每日可用工時減少 | 工期依社區允許時段排定，並約定工期單位 |
| 電梯登記 | 材料進出時間受限 | 由統包方向管委會登記、安排搬運 |
| 保護工程 | 範圍依社區要求 | 報價列出保護範圍與費用 |
| 裝修保證金 | 通常由住戶繳納 | 因施工損壞公設遭扣款時由誰負擔 |
| 清潔費、逾期罰款 | 部分社區另外收取 | 因統包方延誤產生的罰款由誰負擔 |
| 廢棄物清運 | 不可堆放公共區域 | 清運頻率與清運證明 |
| 室內裝修審查 | 6 層以上大樓多需送審 | 報價是否含送審、簽證與相關費用 |
保護工程的費用可以先有個概念：PRO360 達人網（2024 年 1 月更新）整理的保護工程約每坪 600–800 元，整體約 15,000–20,000 元一式。保護範圍與退場驗收的細節，可看裝潢保護工程。
社區罰款與保證金扣款：台北統包方與屋主的責任界線
社區的罰則通常是對住戶開罰或從保證金扣款，不會直接找統包方。經濟日報 2025 年 9 月轉載住展雜誌的報導中，某社區除了收清潔費每天 100 元，施工第 61–90 天每天罰 500 元、第 91–120 天每天罰 1,000 元，有住戶因此被罰 18 萬元。如果延誤是統包方造成的，屋主能不能轉向統包方求償，要看合約有沒有寫。
保證金扣款也一樣。臺灣臺北地方法院臺北簡易庭 113 年度北小字第 3423 號判決中，管委會主張施工造成排水管堵塞而不退保證金，法院認為要由管委會舉證，證據不足，判決返還 5 萬元並加計利息。這類爭議要靠施工前的現況照片與完工驗收紀錄，拍照存證的清單可看裝潢保證金。合約裡寫明「因施工造成的扣款或罰款由統包方負擔」，屋主才有依據。
六層以上大樓的送審：台北統包報價有沒有含室內裝修審查
內政部〈供公眾使用建築物之範圍〉第二十款把 6 層以上集合住宅列為供公眾使用建築物，在這類大樓做天花板、牆面、高隔屏或分間牆變更，原則上要申請室內裝修審查許可。依《建築物室內裝修管理辦法》第 22 條，申請人是建築物的起造人、所有權人或使用人，也就是屋主；第 25 條規定圖說由開業建築師或室內裝修業的專業設計技術人員簽章負責。
實務上送件多由統包方或簽證人員代辦，但審查費、簽證費是否含在統包報價裡，要在簽約前問清楚。台北市審查費的查詢方式，可看台北市室內裝修許可費用。
台北統包開工前：屋主與統包方的社區分工清單
社區事務最常出問題的地方，是雙方都以為對方會處理。開工前可以把下面的分工逐項確認，寫進合約附件或第一次工地會議的紀錄：
- 屋主負責：向管委會索取裝修規定的書面版本、以住戶名義提出裝修申請並繳交保證金、在申請書或切結書上簽名，以及需要時出席管委會的說明。
- 統包方負責：電梯使用登記與材料搬運的時間安排、依社區要求鋪設保護工程並在鋪設前後拍照、工班人員的出入登記、每日收工後的公共區域清潔、廢棄物清運並保留清運證明。
- 雙方一起：開工前會同管委會勘查梯廳、電梯與走道的現況；完工時再次會同勘查，確認保護拆除後公共區域無損壞，作為退還保證金的依據。
清單之外，也要約定溝通的方式：管委會若對施工提出意見或開罰，統包方要在多久內回報屋主、由誰出面處理。屋主多半白天上班，管委會的通知常常先到住戶手上，統包方的現場負責人卻不知情，結果同一個問題重複發生。
分工寫清楚之後，社區相關的費用也比較好歸屬：該由住戶負擔的保證金與清潔費，屋主事先準備；因工班違規產生的罰款或扣款，依合約由統包方負擔。
御坊的台北統包：工程整合管理費試算與台北作品
御坊統包時，工程整合管理費新成屋為總工程款 10%、舊翻新為 12–15%（見收費標準）。以 25 坪試算：新成屋工程費概估 25×8 萬＝200 萬元到 25×12 萬＝300 萬元，管理費約 20–30 萬元；舊翻新工程費概估 250–375 萬元，管理費約 30 萬元（250 萬×12%）到 56.25 萬元（375 萬×15%）。以上不含冷氣、家電、家具，依御坊收費標準概估，實際以丈量後報價為準。
台北統包的做法放到新北的房子上，常見的狀況整理在泰山的統包；新北市各區的室內設計作品則是御坊在地的作品與說明。
御坊在台北的作品有南港區黃公錧（標籤「新古典」，9 張實景照）、台北市光復南路 高公館（標籤「老屋輕裝修」，5 張）與台北市 二十二巷咖啡（商業空間，3 張）。統包與其他承接方式的比較，可以看統包。拿到社區裝修規定後，歡迎預約現場丈量，一起把社區條款排進工期與報價。
常見問題
- 工班違反社區施工時段被罰款，罰款該由誰付？
- 社區多半向住戶開罰或從保證金扣款，屋主要先面對管委會。若違規是統包方的工班造成，屋主能否轉向統包方求償，要看合約有沒有約定「因施工違反社區規定產生的罰款由統包方負擔」。這條建議在簽工程約時就寫進去，並附上社區規定作為附件。
- 統包公司說社區的事要屋主自己去談，這樣合理嗎？
- 一半合理。向管委會提出申請、繳保證金、簽切結書，多半要以住戶名義辦理；但施工端的配合，例如依時段施工、電梯登記、保護工程、垃圾清運，應由統包方執行。建議在合約裡逐項寫明哪些由屋主辦、哪些由統包方負責。
- 台北大樓送室內裝修審查，申請人寫屋主還是統包公司？
- 依《建築物室內裝修管理辦法》第 22 條，申請人是建築物的起造人、所有權人或使用人，通常就是屋主。圖說要由開業建築師或室內裝修業的專業設計技術人員簽章負責，送件常由統包方或簽證人員代辦，但申請人身分不會因此轉給統包公司。
延伸閱讀
更新日期：
